延期申请书。

在当今社会飞速发展的时代，我们的工作和生活与申请书密切相关。学会撰写申请书已成为一项基本技能。这篇文章的主旨是关于“延期申请书”，希望大家能够喜欢并乐意与朋友分享！

延期申请书【篇1】

________税务局：

洛阳xxxxxx是xx集团与xx集团共同出资于________年____月份成立的新公司，税务登记证号为：xxxx.经营范围为：火力发电及热力（蒸汽、热水）的生产，该公司注册类型为有限责任公司，具备独立法人资格，法定代表人：xxxx，身份证号xxxxx；地址位于xxxxxxx，现有职工294人，主营电力生产及热力生产。现有1x25MW+2x12MW机组，总装机容量49MW，年销售收入xx万元。于________年____月批准为C类增值税临时一般纳税人。

目前洛阳xxxx有限公司经营困难，由于合资双方对xxx（xx公司）的资产、债务问题意见不统一，至今尚未办理洛阳市xx厂的资产、债务移交手续。省内、外各级法院在受理洛阳市xxx厂的债务问题，以我公司负连带责任为由，冻结了我公司的银行账户，使我公司无法正常经营，于________年____月____日全面停产，现已停产20余天，我公司就此事正在与洛阳市政府协调，特于________年____月____日向贵局提出申请。

我公司________年____月实现增值税260850.79元，应于________年____月____日前缴纳入库，截至到________年____月____日，我单位当期货币资金余额为141492.43元，其中：银行存款余额137096.07元（建行南昌路支行，账号：xx余额为xx元；建行南苑分理处，账号：xx余额为xx元；商行东花坛支行，账号xx余额为xx元，商行东花坛支行，账号xx余额为2.19元，商行东花坛支行，账号为xx余额为xx元），现金帐户余额为4396.36元。当期货币资金余额与________年____月____日资产负债表货币资金期末余额261405.71元相差119913.28元，原因是：

1、________年____月____日江苏省扬中法院强制从东花坛支行，账号xx划款100050元（应加）；

2、________年____月____日与________年____月____日现金余额相差33693.8元，为日常零星开支（应加）；

3、________年____月____日建行南昌路支行帐号410015701100530误划入11000元，单位为武汉东兴电力工程设备有限公司（应减）；

4、余2830.52元为未达帐项（应减）

截至到________年____月____日我单位应付未付职工工资xx元，未缴养老金xx元，未缴医疗保险费xx元，三项合计金额793066.49元，我单位当期货币资金余额141492.43元，不足以支付应付职工工资及法定劳动社会保险费用793066.49元，更无力缴纳________年____月应缴增值税260850.79元，特申请贵局批准缓交________年____月应缴增值税260850.79元。

洛阳xxxx有限公司

________年____月____日

延期申请书【篇2】

申请人：××市××律师事务所××律师。

通信地址：××市××区××街

联系电话：××××××××。

申请事项：延期审理。

申请理由：

作为____________罪一案被害人____________的诉讼代理人，由于需要通知新的证人到庭，

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第198条的规定，特提请法庭延期审理。

此致

_________人民法院

申请人：××（签名）

××市××律师事务所（盖章）

______年______月______日

延期申请书【篇3】

商场租金延期申请书

尊敬的商场管理者：

我是贵商场的一位商户，我在此致信向你们申请商场租金延期。近期，全球新型冠状病毒肺炎疫情爆发，导致我店铺的营业额急剧下降，自然也无法按时缴纳租金。我希望能够得到你们的支持和谅解，让我的店铺在这个特殊时期得以渡过难关。

自疫情爆发以来，我的店铺的客流量下降了80%以上，销售额锐减。在疫情期间，禁止外出和人员聚集成为各地政府采取的应对措施，空荡荡的商铺变得冷冷清清，我自然也无法靠销售盈利。在这种情况下，我的店铺所承担的租金已成为了不小的负担。

现在距离疫情爆发过去了几个月，虽然各地的防控形势正在逐渐好转，但各行各业继续受到疫情影响，商业板块也不例外。我相信，在这种情况下，许多商户都处于与我相同的情况。因此，我认为，如果贵商场能够对所有商户的租金缴纳时限做一个延期调整，那么这些商户们的负担将得到缓解。

尊敬的商场管理者，我希望你们能够认真考虑我的建议，尽可能地在这个特殊时期为商户们提供帮助和支持。在此，我郑重承诺，一旦商场的业务恢复正常，我一定会尽快将拖欠的租金付清。

感谢您对我的申请进行审批，期待您的回复。

此致

敬礼

商户：×××

延期申请书【篇4】

延时继电器原理

时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。

1、电磁继电器的工作原理和特性

电磁式继电器由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上的电压，线圈中就会流过的电流，从而产生电磁效应，衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯，从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后，电磁的吸力也随之消失，衔铁就会在弹簧的反作用力返回的，使动触点与的静触点(常闭触点)吸合。吸合、释放，从而达到了在电路中的导通、切断的目的。继电器的“常开、常闭”触点，来区分：继电器线圈未通电时处于断开的静触点，称为“常开触点”;处于接通的静触点称为“常闭触点”。

2、热敏干簧继电器的工作原理和特性

热敏干簧继电器是一种热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底他附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁，而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。

3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性

固态继电器是一种两个接线端为输入端，另两个接线端为输出端的四端器件，采用隔离器件实现输入输出的电隔离。

固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型，以光电隔离型为最多。

二、继电器主要产品技术参数

1、额定工作电压

是指继电器正常工作时线圈所的电压。根据继电器的型号不同，是交流电压，也是直流电压。

2、直流电阻

是指继电器中线圈的直流电阻，通过万能表测量。

3、吸合电流

是指继电器产生吸合动作的最小电流。在正常使用时，给定的电流略大于吸合电流，继电器才能稳定地工作。而线圈所加的工作电压，不要超过额定工作电压的倍，否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。

4、释放电流

是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合的电流减小到时，继电器就会恢复到未通电的释放。的电流远远小于吸合电流。

5、触点切换电压和电流

是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小，使用时不能超过此值，否则很损坏继电器的触点。

三、继电器测试

1、测触点电阻

用万能表的电阻档，测量常闭触点与动点电阻，其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此区别出那个是常闭触点，那个是常开触点。

2、测线圈电阻

万能表R×10W档测量继电器线圈的阻值，从而判断该线圈是否存在着开路现象。

3、测量吸合电压和吸合电流

找来可调稳压电源和电流表，给继电器输入一组电压，且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压，听到继电器吸合声时，记下该吸合电压和吸合电流。为求准确，试多几次而求平均值。

4、测量释放电压和释放电流

也是像上述那样连接测试，当继电器发生吸合后，再降低供电电压，当听到继电器再次发生释放声音时，记下的电压和电流，亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。下，继电器的释放电压约在吸合电压的10～50%，释放电压太小(小于1/10的吸合电压)，则不能正常使用了，会对电路的稳定性造成威胁，工作不可靠。

四、继电器的电符号和触点形式

继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示，继电器有两个线圈，就画两个并列的长方框。在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法：一种是把直接画在长方框一侧，这种表示法较为直观。另一种是电路连接的，把各个触点分别画到各自的控制电路中，通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上的文字符号，并将触点组编上号码，以示区别。继电器的触点有三种基本形式：

1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的，通电后，两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。

2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的，通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。

3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点，即是动触点，上下各一个静触点。线圈不通电时，动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合，线圈通电后，动触点就移动，使断开的成闭合，闭合的成断开，达到转换的目的。的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。

五、延时继电器电路图：

1、晶体管继电器延时电路图：

如图是晶体管组成的继电器延时吸合电路。刚接通电源时，16μF电容上电压为零，两个三极管都截止，继电器不动作。随着16μF电容的充电，过一段时间后，其上电压达到高电平，两个三极管都导通，继电器延时吸合。延时时间可达60s。延时的时间长短可通过10MΩ电阻来调节。

2、上电延时继电器电路：

本电路利用发射器/一个普通双极晶体管的基极击穿电压的优点。反向连接的发射器/基地交界处的一个2N3904晶体管作为一个8伏齐纳二极管它创建了一个更高的开启连接的达林顿晶体管对电压。几乎所有双极晶体管可以使用，但齐纳电压将可能为大约6至9伏特的特定使用的晶体管而定。时间大约是7秒延时使用有47K的电阻和电容器100uF的，可以通过减少R或C值减少。更长的延迟可以得到一个更大的电容，电阻的时间不应该增加可能过去有47K。该电路应与任何12伏直流最继电器，有一个75欧姆的电阻或多个线圈。在10K的电阻在整个供应连接提供了一个电源关闭时，并不需要，如果电力供应已经有一个泄放电阻，电容放电通路。

消息来源于电气之家。

延期申请书【篇5】

_________人民法院：

你院受理的(____)______字第____号我方与___________________________________

(对方当事人的姓名或者名称及案由)纠纷一案，根据你院举证通知书的要求，我方应当于____

年__月__日前提交证据。现因我方_____________________________________________

____________________________________________________________(写

明在举证期限内提交证据确有困难的具体理由)，在举证期限内确有困难，向你院申请延长举证期

限至____年__月__日，请予准许。

申请人_________

_____年__月__日

三、延期举证申请的许可条件

当事人申请延长举证期限的，应当在举证期限届满前向人民法院提出书面申请。

1、申请理由成立的，人民法院应当准许，适当延长举证期限，并通知其他当事人。延长的举证期限适用于其他当事人。

2、申请理由不成立的，人民法院不予准许，并通知申请人。

3、法律只是规定适当延长，多久是适当，法官有自由裁量权。

我国民事诉讼法在举证时限上实行的证据随时提出主义严重影响了民事诉讼的基本价值目标——公正和效益。在以公正和效益为司法改革主旋律的今天，建立民事诉讼举证时限制度不仅是我国社会主义市场经济体制下最大限度发挥司法社会效益的需要，而且也是我国民事诉讼的证据制度趋于发展和完善的前提保障。

延期申请书【篇6】

申请人：______有限公司

法定代表人：______

地址：______省______市______区______路____号，联系电话：____________

请求事项：

申请延期举证______日。

事实和理由：

关于申请人与______公司定作合同纠纷仲裁一案已由贵委受理，因在贵委指定的举证期内无法将相关证据全部提交，即在举证期限内举证确有困难。现根据我国《民事诉讼法》第六十五条以及《____仲裁委员会仲裁规则》第____条的规定，特向贵院申请延期举证，请予以准许！

申请人：______公司

______年______月______日

延期申请书【篇7】

尊敬的XXX教授：

您好！我是XXX，您的研究生，在此向您提交一份延期开题报告申请书。

我之前的计划是在XXX年XX月XX日完成我的开题报告。然而，在完成一定的文献研究和实地调研后，我发现我对研究对象的了解还不足够深入，对研究方法的选择和运用也还有一定的困惑。

我意识到，如果在这个阶段不完全明确自己的研究方向和方法，可能会在后续的研究中遇到很多困难和挑战，甚至会导致整个研究的方向和目标出现偏差，影响最终的成果。因此，我希望能够得到您的支持，延期我的开题报告，以便我能够更充分地了解自己的研究对象和方法，为后续的研究做好充足的准备。

具体来说，我打算再花费一些时间进行深入的文献研究和调研，并且计划向您请教一些关于研究方法的问题，以便确定最优的研究路径。我承诺，在新的计划时间内，我会认真完成研究前期的工作，并尽快提交更为完整和精确的开题报告。

希望您能够批准我的延期申请。我相信，在您的指导下，我一定能够做出更为深入和精准的研究成果。谢谢！

此致

敬礼

XXX

20XX年XX月XX日

延期申请书【篇8】

尊敬的导师：

您好！我是您的研究生XXX，计划在本学期进行毕业论文的开题报告。由于个人原因，我需要向您申请延期开题报告。

首先再次对我的延期造成的不便和影响表示深深的歉意。本人实际情况是，由于疫情的影响，家乡的亲人生病，情况十分严重，需要我多陪伴一段时间。因此，我不能按时前来提交开题报告，希望得到您的谅解。

同时，我也表示我的实验室工作仍在有序进行中，我在最近的实验中取得了一些重要的成果，而这些成果是本次毕业论文研究中极为重要的一环。我的指导教师也在实验过程中给予了我莫大的支持与帮助。在这个过程中，我认识到了研究生的责任，我会将他人对我的信任转化为自己对自己的要求，努力认真完成后面的学业任务，满足导师和学校的要求。

我希望能够得到你们的理解和支持并获得延期开题报告的批准，我一定会好好把握时间，严谨认真地进行后续的研究工作，在最短的时间内完成论文，在您的指导下，以优异成绩完成研究生学业。

最后，再次向您表示真挚的歉意，期待您的批准。

此致

敬礼！

申请人：XXX

XXX年XX月XX日

延期申请书【篇9】

教你简单的延时摄影，拍摄自己的创意

时下，延时摄影是很流行的一种拍摄方式，他可以让你省了去影楼拍摄，自己就可以拍摄一些全家福之类的照片。如何做到延时拍摄以及拍摄出自己的创意呢？

本文简单讲述一下，首先讲简单的延时摄影：

1.准备器材:

定时快门线、三脚架、滤镜根据实际情况、Photoshop等软件（注：机身镜头自备，存储卡4G以上）

2.拍摄：

（1）机身设置为*M档，ISO手动。

需要注意的一些地方有：特殊情况，比如场景单一，光线变化较大，可以使用自动ISO200—ISO1600；白平衡可以用预设，也可以手动调节K值；对于一些JPG直出，彩色，1000W像素以上的机型，建议选择图片质量最高，图片尺寸中等；关闭机身高感降噪、关闭机身自动暗部补偿（尼康的D-lighting，佳能的高光优先模式、索尼和宾得的自动HDR）

（2）快门线设置：

场景为城市白天的车流和行人，建议间隔时间设置为1秒，机身快门速度在1秒以内；城市夜晚的车流场景，建议间隔时间设置为2秒到5秒之间，机身快门速度比间隔时间少1秒；天空云层运动场景，建议依云层运动速度，间隔时间为3秒到10秒，云层运动速度越快，间隔时间越短。

（3）拍摄时候需要用三脚架固定相机、然后取景并预判位置。

注意的地方有：为了稳定，不要升起三脚架的中轴、使用中长焦（50mm以上）镜头、为了防止后部光线入射，影响照片质量（曝光），在拍摄时加上目镜盖，或者深色的衣服和布等蒙住取景器。

2）拍摄时间的确定

这里告诉大家一个公式，或者有经验的凭借直觉就能确定了，公式为：拍摄时长（分钟）=间隔拍摄的时间（秒）×24×最终想要片段的时长（秒）÷60、拍摄张数=24×最终想要片段的时长（秒）。

给大家的建议是：尽量多拍，假如需要一个10秒的片段，那么最好原始片段在15秒到20秒。

3.用PS进行后期处理，使得照片达到理想的状态，视频处理的话用绘声绘影x4处理，这些是靠大家自己去学习了。

拍摄自己的创意：

如何拍摄自己的创意，这里只能给出几条建议，毕竟创意是自己的，别人给不了，我的建议是这样的，用记事本记下平时的每一个灵感，拍摄的时候就有可能用的上，如果是旅游摄影，最好带好地图。

北京老屋分享

延期申请书【篇10】

申请人:任XX，女， 27 岁，汉族，农民，现住:通辽市XX镇城北社区，电话: 158XX536X 。

被申请人:孙XX，男， 27 岁，汉族，农民，住址同上，电话: 137XXX53XX

请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

关于申请人任XX与被申请人XX离婚诉讼纠纷一案，业经XX县人民法院立案受理，在答辩与举证期间，申请人发现被申请人故意隐瞒夫妻共同财产，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依《民事诉讼法》 64 条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 33 、 36 条之规定，特请求人民法院准予延期举证。

延期申请书【篇11】

尊敬的辅导老师：

您好！

感谢您对我的关心和支持。由于我个人原因，我所预定的开题报告时间（具体时间为XXXX年XX月XX日）将无法按照原计划进行，因此我希望能够申请延期开题报告。

我在此向您郑重提出申请，希望能够将开题报告的时间延期至XXXX年XX月XX日。本人深深认识到延期申请对我们现有计划以及开题报告进展所带来的影响，但是，因特殊原因，我确实无法在原计划中完成开题报告。

具体原因如下：

首先，个人困难。最近几天的繁重事务让我很难专心写开题报告，我需要一定的时间来处理个人问题。

其次，课程学习压力。本人需要参加课程学习，以便准备更好的开题报告。但是，最近一段时间的学习让我已经赶不上原定的开题报告时间。

最后，课程进展推迟。由于组员早期的疏忽，我们的课程进展已经推迟，这将会影响我完成开题报告。我需要更多的时间来进行整理和准备。

经过深思熟虑，我认为申请延期是我目前最好的选择。我将会认真对待您的决定，并尽快补足缺失的工作。

再次感谢您的帮助和支持，也希望您能够审核并批准我的申请。

谢谢！

此致

敬礼!

申请人：XXX

申请日期：XXXX年XX月XX日

延期申请书【篇12】

由我司承建的佛山岭南天地LOT-D公寓式酒店项目总承包施工工程。由于种种原因造成该工程不能按合同原定时间达到竣工要求，现我司将具体导致工期延后原因做出分析，并谨重向贵司提出工期延期申请。具体如下：

本工程总用地面积16500m2,总建筑面积77060 m2,地下2层，正负零以上为14层，其中裙房4层。建筑物高约50m。地上1层为酒店大堂、宴会厅及商业，2层为商业及餐饮，3层为商业、餐饮及康体会所，4层为功能厅、宴会办公室及婚宴厅。

本工程占地面积大，地下水较多，流沙现象严重;由于为酒店工程，因此分包单位较多，且工期紧张，在施工过程中各分包单位需穿插施工，协调难度相对比较大;再者由于设计的原因，图纸变更频繁，工程量增加较多，且定板定价材料以及图纸的审批时间过长在一定程度上增加了工期控制的难度。

本工程合同约定具体的开工时间按开工报告，总工期为529天。实际开工报告注明的开工时间为10月28日，按合同约定的总工期进行推算则最后竣工时间为4月9日。

本着实事求是的原则，现将本工程自开工以来所出现的非我方原因引起的重大工期延误事件分析如下：

(一)、基础±0.00以下：按合同计划完成时间为1月15日，实际完成时间为205月1日，比合同时间延后105天，原因如下：

1、我司虽于月28日进场，但此时现场其实根本不具备全面开工的条件。基础公司基坑挖土最终完成时间为2010年1月20日，工程桩还没有全部施工完成，工程桩第三方检测也还没有检测，(最终检测完成时间为2010年1月22日，此时桩基工程还未通过质检站验收)因基础公司导致我司无法进行底板的整体施工，从而使得基础工程严重拖后，由于此项原因直接影响工期50天。

2、我司在进行承台施工时，由于前期施工的止水帷幕没有起到止水作用，导致基坑出现大量积水。而且本工程基坑底为砂土层，从而造成基坑四周及基坑底涌现大量流沙，使承台无法按原方案施工。尽管我司在与贵司协商后采用沉井施工工艺成功地解决了此问题，但由于此事件对我司的工期产生了很大的影响,直接影响工期45天。

3、我司自年10月16日收到设计单位第一套施工图纸起，便一直处于频繁的设计修改之中，使整个施工过程备受困扰和延误。特别是当设计单位修改完成后。人防设计单位却又未能及时进行相应变更修改，基本都是

在电子版基础上施工，导致我司无法对人防部分进行同步施工。导致地下室人防施工无法顺利推进，直接影响本工程工期滞后10天。(详见工程指令LNTD/LOTD/PM/I-013.017.018.019.021.022.024.025.026.027.029.030.032.036.037.039.041.042.043.044)

(二)、群楼四层以下工程：按合同计划完成时间为2010年3月16日，实际完成时间为2010年6月10日。

1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行，有局部还造成返工情况，由此导致的工期延误10天。(详见设计变更工程指令

LNTD/LOTD/PM/I-046.047.050.053.057.058.060.061.063.065.066.067.068.069.070.072.073.074.076.077.078)

2、为了加快速度，抢期施工，我司对砌体工程作了特别人员安排和部署，即裙楼部分每一楼层安排一个砌体班组，但正当裙楼砌体完成约70%时，贵司于2010年7月16日下发暂停施工令要求对裙楼部分墙体进行暂停施工(后直到2010年8月4日才下发联系单要求复工)。而在此期间我司遭受了大量窝工损失，虽极力补救，但短时间内还是导致了大量砌体工人的流失。此事件对工期造成了极大的影响。

3、由于贵司对裙楼砌体部分的变更修改导致裙楼酒店墙体大量返工(详2010年1月28日蓝图与2010年6月30日蓝图可对比查阅)，由于此次的修改变更使得裙楼砌体移交时间向后严重推迟，装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟，裙楼验收时间也相应推迟，尽管我司对此部分工程正积极增加人员，抢期施工，但对本工程最后竣工时间的延误和影响是不可能消除的。

(三)、塔楼结构施工阶段：按合同计划完成时间为2010年6月4日实际完成时间为2010年10月21日。

1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行，有局部还造成返工情况，由此导致的工期延误19天。(详见设计变更工程指令

LNTD/LOTD/PM/I-079.080.081.083.086.088.094.090.095.096.098.099.100.104.105.107.109.111.116.119.120.123.126.129.134.139.152)

2、公寓和酒店内墙墙体由于酒店运营方及墙体隔音的要求，对我方砌墙工作人员安排和工作部署带来很大的麻烦，特别是十三，和十四层内墙砌体的修改拖延了近一个月。由于此次的修改变更使得塔楼砌体移交时间向后严重推迟，装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟。

由于在基础、裙楼和塔楼结构施工阶段都由于以上种种原因导致工程工期延误，虽经我司多方努力工期还是延误了134天。

(四)、精装饰施工及竣工验收阶段：按合同计划完成时间为204月9日，实际完成时间为4月22日(4月22日此为竣工备案通过时间)竣工报告时间为年12月30日。

1、由于增加塔楼内墙抹灰工程，增加施工工期30天。由于此次的修改变更使得塔楼精装修工程匀同步推迟。

2、由于贵司原因中三和东方精装分包单位进场时间滞后比公寓精装单位滞后进场135天，公寓精装单位的进场时间为2010年11月15日，酒店精装单位进场时间为2011年4月1日。

3、由于召开亚运会政府强制要求工地停工，虽然我司部分工种的小部分人员在室内偷偷施工但还是至少对工期影了7天。(详见监理工程师通知单ZGJL/LOTD-064)

4、贵司的专业分包单位确定时间较晚，材料定版时间过长，贵司供应的甲供材料也经常拖延，装饰图纸审核时间过长，导致工期延后50天。

5、由于贵司确定酒店运营商后设计修改频繁增加对各专业分包单位施工工期滞后22天。(详见设计变更工程指令)

本工程在开工至竣工结束按合同工期共计延期了378天。

综上所述，虽然我司在施工过程中遭遇种种困难，但贵我双方始终保持着良好的沟通，同时我司不惜一切代价，采用各种措施，抢期施工的努力一直没有放松。为工程最终验收也做了相当多的工作，为酒店试运营提前了时间。

本着实事求是、合作共赢之原则，希望贵司能够仔细调查。致此我司申请本工程工期顺延致本工程实际竣工时间204月22日，望贵司给予批准。我司也相信此举将进一步增加双方互信，为贵我双方今后的进一步合作创造一个良好的氛围。

延期申请书【篇13】

根据《201x年企业工作人员延期申请表》的要求，我按照《工期延期申请表》的要求，按照企业要求，认真、按时、高效地完成了工期延期申请工作的申请。经过一个月的努力和积极工作，申请工期延期申请表基本上符合了工期延期申请要求。

在申请工期延期申请过程中，本人严格遵守工期延期申请的相关规定，认真、按时、高效的完成了申请申请工期延期申请的相关工作。通过本人的努力和工程部人员的积极配合，较好的完成了申请工期延期申请的相关工作。现将申请工作内容总结如下：

一、工作内容

1、施工方面

本工程的施工工序为：钢筋工、模板工、砼工、钢筋工。在施工过程中我严格按照规范要求进行了施工。

2、材料方面

本工程主要是由本部门员工负责，严格要求了各项材料的购进、验收及质量，为工程顺利施工创造了良好的外部环境。

3、进度方面

本工程的进度是按计划顺利进行的，但仍然出现了不可忽视的质量问题及文明现象，并且在施工过程中出现了各种各样的问题，这就在不影响工程顺利施工的前提下影响了后续施工。在施工过程中本人加强了与各施工单位的合作，并且与他们建立了良好的伙伴关系。

二、施工工序

4、施工方法

根据施工合同的要求，在施工时采取了各种技术措施，如：材料的保温、电梯施工、防雷等，并且在工程施工过程中对施工质量的要求做了详细的记录，做到了施工质量与施工效果同步，保证了工程进度目标的实现。同时本人还在施工过程中对施工现场材料的保温施工进行了技术措施的检验和试验，保证了工程质量。

5、施工进度方面

本人积极协调各施工单位之间的关系，并且与他们建立了良好的伙伴关系，在施工过程中对施工质量的控制尤为重要。

三、工作中存在的问题

6、对于本工程施工质量控制的主要问题，我们在以往施工过程中发现有些不合格的地方并有针对性地进

行了改进，但仍然出现了不少问题。主要有施工工艺不完善，施工工艺过失严重等问题。

7、对于施工安全的要求较高。施工现场的塔吊和临时起重机械设备不能及时配置使用，不能满足施工现场的要求。施工现场的临时起重机械设备和临时起重机械设备未按规定配置使用等等，给安全生产造成了一系列隐患。

8、施工过程中对施工现场的安全管理不够细致，存在安全隐患。施工现场不能按规定配置安全防护用品，并且在施工过程中经常检查和提醒施工人员注意的危险部位和工作环节。在这一个月的工作中，我们也发现了许多不足之处，主要有：

9、对于施工过程中的质量控制虽然做了大量的工作，但仍然发现了一些问题。

10、由于施工单位工作场地小，工作量大，现场材料摆放不合理，导致临护不能按施工要求施工。在这种情况下，在以后的工作中本人将会重点对施工现场进行管理，避免施工现场因为临时起重机械设备而影响到生产和工期。

11、施工工作面距离工作面较远，施工人员不能在施工时就到现场，导致临护不能及时到位。这种情况下我会在以后的工作中不断提醒施工人员注意安全，并且对施工人员做好安全教育工作。

12、现场施工中的安全管理工作不到位。施工现场安全管理工作不仅仅局限于施工现场，而是对施工现场的安全工作的一个重要保障。对于施工现场的安全工作，我们将会重视对施工现场的安全管理工作，加大施工现场的安全监督力度，确保安全生产工作的安全高效运行。

四、工作中存在问题

在工作的这段时间里，本人通过对施工现场的了

延期申请书【篇14】

尊敬的指导老师：

我是您指导下的本科生，录取后，您对我从研究方向到选题都进行了悉心指导。在您耐心的指导下，我取得了许多研究方向相关的知识和技能。现在，我已经到了开题的阶段。

但是，在此我不得不向您表达我内心的担忧。我选择的研究方向十分新颖，前沿而热门。因此，就算是最雷厉风行、勤奋努力的研究者，在这个领域也可能会遇到一些挑战。在我的研究计划中，我仍然遇到了许多困难和疑难。这让我犯了严重的头疼，甚至难以取得进展。

因此，我在此向您申请延期提交我的开题报告。我需要更多的时间研究文献，重新构思我的研究计划，并与我的同学和其他专业者讨论。我相信，这些工作可以帮助我在以后的学习中更好地突破难关，更准确地确定我的研究方向和目标。在此，我想承诺，我将尽快完成这个在我的限制之内的任务，并对我可能给您带来的不便深表歉意。

最后，再次感谢您的关心和支持。您的忠告和鼓舞一直激励着我前进。我相信，经过我们更多的努力和合作，我的开题报告一定会取得更好的结果。

此致

敬礼！

[学生签名]

20xx年xx月xx日

延期申请书【篇15】

尊敬的XXX导师：

我是您指导的硕士研究生XXX，本来计划提交开题报告的时间是在X月X日。但是由于某些原因，逐渐发现自己的论文思路及框架还没有太明确，让我深感无助。经过反复思考和与同学的讨论，现决定申请延期提交开题报告，希望导师能够给予支持。

首先，原定的开题报告时间是在X月X日，但是由于其他学习任务较多，导致计划调整也没有跟上进度。而且，因为缺乏对于学科理论的深入了解，前期的阅读及调研时间不得不拉长。一路走来，经历了许多思考、迷茫、挣扎，以至于整体进度已经与当初的预定大相径庭，甚至感觉到了时间的紧迫。

其次，学习目前还有很多盲点和不足。我深知需要投入更多的时间和精力，以进一步领略和探索学科内的奥秘。为了更好的完成研究生的学习任务，我需要更长的时间来平衡我在其他学科的学习进度，以更好地为完成研究生论文的任务做准备。同时，我更希望通过延期开题报告的机会，能够在学科领域激起新的思考和灵感，更好地深入探究其中的难点，为论文的后续研究提供帮助。

最后，我想再次表达我的真诚。我深知自己在研究生阶段的不足之处，在这一过程中仍需多多汲取导师的经验和知识，我想用更多的努力来争取更好的成绩。

为了更好地符合导师的期望，我真诚希望能够得到您的支持和理解。通过延期开题报告的机会，我相信我可以更好地为论文的交给做好准备。谢谢您的理解！

此致

敬礼！

申请人：XXX

日 期：XXXX年XX月XX日