申请书范文网

申请书 > 实用申请书 > 导航

担保财产申请书

发表时间:2023-11-24

担保财产申请书。

有关于“担保财产申请书”的话题,申请书范文网为了进行深入研究,精心汇总了相关资料。感谢您的支持,请把这个网页添加到您的浏览器收藏夹中。随着工作方式的多样化发展,许多年轻人开始自学如何撰写申请书。申请书需要明确写明申请的结论和签名的具体书写要求。

担保财产申请书【篇1】

申请人:____________________

法定代表人:________________

请求事项:_________________________________________________

事实和理由:_______________________________________________

_______________________________________________________________

此致

____________海事法院

申请人:

年月日

申请人:____________________

法定代表人:________________

请求事项:_________________________________________________

事实和理由:_______________________________________________

_______________________________________________________________

此致

____________海事法院

申请人:

年月日

担保财产申请书【篇2】

问:财产保全的申请费用及其负担如何支付

答:1、根据《诉讼费用交纳办法》第十条规定“当事人依法向人民法院申请下列事项,应当交纳申请费:(二)申请保全措施;”该办法第三章诉讼费用交纳标准的第十四条规定“申请费分别按照下列标准交纳:(二)申请保全措施的,根据实际保全的财产数额按照下列标准交纳:财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的,每件交纳30元;超过1000元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。但是,当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。”

2、该办法第二十二条第三款规定,申请费由申请人在提出申请时或者在人民法院指定的期限内预交。

3、该办法第三十八条第三款规定,“本办法第十条第(二)项规定的申请费由申请人负担,申请人提起诉讼的,可以将该申请费列入诉讼请。”即申请人可以将有关财产保全申请费以及向诉讼担保公司缴纳的担保费可以列为诉讼请求,在胜诉时要求被申请人或者被告的负担。

担保财产申请书【篇3】

致:

鉴于(以下简称发包人)与(以下简称承包人)在项目中签订工程施工合同(包括补充合同,下同);发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务,承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保,并向你方作出如下保证:

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准,包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同,《履约保函》无效,本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括,发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

三、我本人履行保证责任的方式:若因承包人违约,在发包人要求你方承担保证责任时,由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后,由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时,我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每日的违约金按照欠款金额的5‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限,我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。

六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:

(1)个人身份证复印件;

(2)个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;

(3)个人财产清单及权属证明文件复印件;

(4)本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

七、因本保函纠纷提起诉讼的,由你方所在地人民法院管辖。

保证人:

日期:年月日

担保财产申请书【篇4】

财产保全反担保申请书范本新

原告____________诉被告____________纠纷一案,原告已向贵院提出财产保全申请,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第九十三条之规定,___________自愿以_________为本案原告申请财产保全的担保,并承担由此而引起的.一起法律后果,特此担保。此致

___________人民法院

担保人:_____________

_______年______月_______日

备注:

1、如用车辆担保,须提交车辆行驶证正副本、车身照片、担保人身份证或营业执照复印件。

2、如用房屋担保,须提交房屋产权证原本及担保人身份证或营业执照复印件,另在担保书上注明房屋的位置及房产证号码。

3、担保人提供的担保财产应与财产保全申请书申请查封的财产数额等额。

担保财产申请书【篇5】

(自然人反担保)

致:X公司

根据贵公司与公司(以下简称“借款人)于年月日签署的编号为的《担保协议书》(以下简称“协议”),贵公司为借款人向(以下简称“放款人”)所借金额为元的借款提供担保。

在此,本人应借款人的请求,愿意以担保人的身份向贵公司上述担保提供反担保,现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤消的、连带责任的担保书。本担保人愿作如下保证:

一、担保范围包括:贵公司所担保的借款本金、利息、罚金、违约金、损害赔偿金、其它有关费用,以及贵公司实现债权的费用等。

二、本担保人保证对借款人的上述借款本金、利息及有关费用负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若借款人未能按它与放款人签署的编号为的合同(以下简称“合同”)规定如期归还借款本金、利息,在贵公司代借款人清偿债务后十个工作日内本人无条件地代为清偿本金、利息、罚金、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等欠款,不得有任何异议。

三、只要不增加担保金额,本担保书不因上述协议书和合同的任何修改、补充、删除,而受到影响或失效。

四、本担保人在此确认并保证:

1、本担保人的财务状况足以保证本担保人有能力履行此项担保;

2、本担保人愿以拥有的全部资产(包括全部家庭财产)承担保证责任;

3、本担保人同意向贵公司提供全部资产清单,如贵公司认为有必要,可对清单中所列财产进行评估,评估费用由本担保人承担;

4、本担保人保证对清单中所列财产拥有完全的所有权。从本合同签订之日起,本担保人非征得贵公司同意,不再自行处分以上财产(包括设定抵押、质押、转让等)。如贵公司认为有必要,可对其中部份财产进行保险、设定抵押、质押,本担保人保证协助办理有关登记手续(如设定抵押、质押,本担保证书具有同等法律效力);

5、如以上全部资产尚不足以承担贵公司的担保费用,则本担保人对不足部份继续承担清偿责任,直到本保证书第一条所述费用全部还清为止。本反担保保证期间为贵公司代借款人清偿贷款之日起两年。

五、本担保书项下的担保是本担保人的连续性义务和责任,其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响,也不因借款人是否破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程,以及发生任何本质上的变更而有任何改变。

六、本担保书适用于中华人民共和国法律和深圳地方有关法律,若因本担保书引起纠纷,应向深圳市人民法院提起诉讼。

七、本担保书自本担保人签字盖章之日生效,至上述的借款本金、利息、有关费用全部还清之日起失效。

担保人:

地址:电话:年月日盖章及右手食指模:

担保人配偶声明:

作为(担保人)的配偶,本人同意(担保人)以我们夫妻共有财产为上述反担保提供财产保证。

签字:年月日

担保财产申请书【篇6】

尊敬的xx法官:

原告xxx在诉被告xxx民间借贷纠纷一案中,因提出了诉讼保全,查封、冻结了被告xxx位于xx市xx区xx路“xx”房产一套(x房地字第xx号)、被告xx在xx区“xx花园”房屋一套(x房地字第xx号),并冻结了被告的部分银行帐户。为此,原告xx(身份证号:xx)用自有的位于xx市xx区xx路“xx花园”房屋一套(x房地字第xx号)与位于xx区“xx”房屋一套(x房地字第xx号)提供担保。

鉴因,上述担保财产中的 房屋在原告在提供担保前已与他人形成了买卖关系,而今原告在买卖合同中的'交房期限将至。为避免原告在房屋买卖合同中违约而承担不必要的损失,肯请准许用 房产置换为本案的担保物,并对原告之前用以担保的 房屋予以解封为盼!

担保财产申请书【篇7】

原告____________诉被告____________纠纷一案,原告已向贵院提出财产保全申请,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第九十三条之规定,___________自愿以_________为本案原告申请财产保全的担保,并承担由此而引起的一起法律后果,特此担保。

此致

___________人民法院

担保人:_____________

______年______月_______日

担保财产申请书【篇8】

担保人财产保全解封申请书

尊敬的法院:

我是XXX公司的法定代表人,代表我公司向贵院提出担保人财产保全解封申请。

我公司与被申请人XXX先生签订了一份合同,约定由XXX先生作为本次交易的担保人,担保我公司的利益和权益。然而,由于被申请人违约行为的发生,贵院对XXX先生的财产进行了保全封存。现在,我公司需要解封XXX先生担保的财产,以维护我们的合法权益。

首先,我想向贵院简要介绍一下我公司与被申请人的交易背景。我公司是一家XXX行业的领先企业,多年来一直致力于研发和生产高质量的产品。我们与被申请人签订的合同是一项重要的业务合作,涉及了大量资金和相关资源。为了确保交易成功,被申请人同意作为本次交易的担保人,为我公司提供财产担保。

然而,不幸的是,被申请人违反了合同中的约定。根据合同,被申请人应按时支付我们约定的款项,以确保我们的生产和运营不会受到影响。但是,被申请人未能按时支付应付款项,并拒绝履行合同义务,给我公司造成了巨大的经济损失和信誉损害。

为了保护我公司的利益,我们不得不向贵院提出保全申请,并要求封存被申请人的财产。贵院判决后,对被申请人的财产进行了封存,并授权XXX先生作为担保人进行担保。我们对贵院给予的支持和帮助表示感谢。

然而,随着时间的推移,我公司也深感保全封存对我们的经营和生产造成了一定的困扰。封存导致了我们的生产无法正常进行,资金周转困难,严重影响了我们的正常运营和市场竞争力。因此,我们希望贵院能够审慎考虑我们的申请,解封被申请人担保的财产。

首先,我公司已经提供了充足的证据证明了被申请人的违约行为,并且对违约行为的损失进行了详细的计算。这些证据可以证明我们对被申请人的合理追偿权益,也证明了我们的追偿目的是合法的、合理的。

其次,我们可以提供其他担保方式以确保我公司在解封后能够得到足够的担保。例如,我们可以提供其他承担连带责任的人员或机构作为新的担保人,以维持合同的履行和利益的保全。

最后,我们希望贵院能够权衡我公司的利益和被申请人的利益,并做出一个公正、合理的裁决。解封被申请人的财产将有助于我们恢复生产和正常运营,保障我们的合法权益,同时也有助于维护商业活动的公正和稳定。

在此,我公司再次郑重申请贵院解封XXX先生的财产保全,以便我们能够顺利恢复生产和运营,恢复正常的商业秩序。对于贵院的支持和关注,我公司将深感感激。

特此申请。

XXX公司法定代表人:XXX

日期:XX年XX月XX日

猜你喜欢