施工用电申请书范文。

申请书是表达意愿、提出请求的一种实用性文书。在我们平时的学习生活中，我们有时需要撰写一些申请书递交给上级，申请书的重要性就体现出来了，你积累了多少关于申请书的范文模板呢？小编经过搜集和处理，为您提供热门申请书:施工用电申请书格式范文(550字)，希望能对您有所帮助，请收藏。

施工用电申请书格式范文(篇一)

xx区供电公司：

xx钢构重工有限公司是一家专业制造钢结构件的生产型企业，现有职工400多人。公司从20xx年底成立以来，在上级主管部门和地方政府的关心和支持下，公司的生产规模不断扩大，年生产能力逐年提高。公司在重视安全、质量和进度的前提下，引来了国内知名大公司（宝冶公司、十三冶、包钢集团等）的长期业务合作，并成为他们的制作基地。公司还为国家重点工程项目（石武高铁专线和京广铁路客运专线）进行配套生产钢结构件。因此，企业的用电量也逐年提高。公司现已安装两台变压器（800KVA和500KVA）同时使用，随着生产任务的不断扩大，两台变压器已不能满足生产需求，因此，年初公司与用电管理部门联系，新增加一台800KVA变压器来满足生产需要，电力管理部门的技术人员已到公司现场勘察，具体事宜正在办理之中。

公司今年的生产任务比较烦重：

1、公司与石武专线（石家庄至武汉）高铁项目部签订了为期三年的工程合同，工程总造价约3亿多人民币，每月需交付的工程量多达4000多吨。其中违约责任的条款中约定，如违约将承担工程总价的10%的违约责任，并负担相应的罚款。如因电力不足造成国家重点工程（石武专线高铁项目）不能如期竣工，企业巨大的经济损失将无力承担，同时也会给企业今后的发展带来许多负面影响。

2、公司与上海宝冶建设有限公司钢结构分公司进行业务合作，为国家重点工程（京广铁路客运专线河南信阳火车站）制造钢结构件，合同总量达15000多吨，工期紧、任务重，进度和质量要求高。为确保国家重点工程的顺利完工，公司正全力生产、加班加点，力争圆满完成施工任务确保国家重点工程如期竣工并投入使用。

3、公司与中冶天工上海十三冶建设有限公司合作，为东洋轮胎张家港有限公司新厂房建设工程制造钢结构件，总制作量10000多吨，业主要求按照合同工期完成施工任务。

4、为提高公司在市场的竞争力，公司开始尝试新的工程项目，与xx职大永泰特种设备有限公司合作，制造施工技术和附加值高的压力容器，其中首批增压釜就达4500多吨，外地客商要求近期完成该批产品。

为了地方经济的发展与腾飞，同时也为了提高公司在市场经济条件下的竞争能力，我公司正逐步加大资金和设备的投入力度，积极与国内知名大公司合作，并确保国家重点工程的顺利完工。随着企业生产规模和生产能力的不断扩大，用电需求也随之加大，供需矛盾突出。但电力的充足供应是企业发展的前提和基础，是保证企业生产任务得以顺利完成的关键所在。针对以上繁重的生产任务，敬请上级主管部门和领导充分考虑本公司的.实际生产规模和状况，保证我公司现有的用电量，为我公司的发展壮大提供有力的保证，为地方经济保驾护航。

特此申请，敬请批准为感。

此致

敬礼

xxxx有限公司

20xx年x月xx日

施工用电申请书格式范文(篇二)

尊敬的`灵石供电支公司：

根据晋煤重组办发【20xx】134号文“关于晋中市山西梅园许村煤业有限公司煤矿企业兼并重组整合方案的批复”，山西梅园许村煤业有限公司，隶属于山西梅园工贸集团有限公司。

山西梅园许村煤业有限公司位于山西省晋中市灵石县南关镇道美村，矿井初步设计生产规模为120万吨/年，开工报告于20xx年2月13号已批复，建井期为20个月。公司原有35KV变电站一座，一回路电源来自霍州市什林110KV变电站，供电电压35KV,供电距离9.8km，主变为SJ-1800/35 3500±5％/6.3KV，供电容量为1800KVA，另一回路电源来自灵石南关35KV变电所，供电电压10KV,变压器为SJ-315/10 10000±5％/6.3KV，为满足矿井建设需要需将315KVA增容到3150KVA，净增容量2835KVA，供电电压10KV。增容后容量总计为4950KVA。增容后原1800KVA主变将作为备用电源，望贵公司尽快审批解决为盼。

特此申请

山西梅园许村煤业有限公司

施工用电申请书格式范文(篇三)

致：湖北惠亭山温泉度假村有限公司（建设单位）

浙江致远建设工程咨询监理有限公司（监理单位）

内容：

我单位承建的湖北惠亭山温泉度假村酒店桩基础工程施工过程中，因岩石坚硬、地质结构复杂，如按原计划投入（10台水磨钻设备，40人施工）现已经超出工期。我公司为了尽快把工期缩短，在原计划施工设备的基础增加设备8台,未增加设备施工时电力负荷也未能完全满足施工，现在增加设备、人力的情况下，用电负荷严重超标，用电隐患严重，特申请增加施工用电量。（施工设备负荷统计表后附。）。

施工单位：武汉大拇指建设工程有限公司

日期：20xx年6月9号

建设单位意见：

技术负责人（签字）

日期：年月日

监理单位意见：

负责人（签字）

日期：年月日Www.sQ158.cOm

施工用电申请书格式范文(篇四)

甲方：_________________

乙方：_________________

一、甲方将负荷三相电力供至。

二、乙方应无条件服从甲方的调配和管理，应采取电或非电保护安全措施，如因乙方自身原因未能采取保安措施，所发生的事故均由乙方自行承担由此可能引起的影响或损失的一切责任。

三、未经甲方同意，乙方不得自行向第三方转供电力，以及私拉乱接。

四、乙方电费按电表计算，每度电以元，抄表后一周内付清。

五、预交押金正，如有窃电违约行为产生，拆除供电设备停止供电，该押金不予退还。

六、为双方分界点。

七、消防：_________________乙方配备灭火器材，设消防池，严禁山林明火火种。

八、管理：_________________甲方有权督促乙方做好用电、消防等各方面安全工作，并努力配合做好内部安全管理工作。

九、责任：_________________乙方必须自觉遵守有关安全方面各种有关规定，造成安全工作方面的产生后果，有乙方负全部责任。

十、甲方在许可条件下，尽量满足乙方所需，特别情况双方协商解决。

十一、以上未尽事宜，另行商定。

十二、协议有效期为自年月起至年月日止。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方法人委托代表：_________________乙方法人代表：_________________

年 月 日

施工用电申请书格式范文(篇五)

尊敬的供电局：

您好！

我们是攸县市政建设工程有限责任公司清水大桥项目部，近年来，保靖县县委、县政府大力发展各乡镇路桥的建设，我们响应县委、县政府的.号召在保靖县清水乡建一座桥及桥上照明工程，现在工程已经启动建设，为了加快建设的进度，确保实现工程效应，根据建设需要在河边村安装一台的变压器来解决施工期间及完工后桥面照明用电问题，现在特向贵所申请安装一台100KVA的变压器一台，希望贵所能批准。

此致

敬礼！

申请人：

20xx年05月15日

施工用电申请书格式范文(篇六)

施工用电安全协议

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

乙方在**兴建牧业小区，需在**镇10kV**线T接10kV线路，经电力主管部门****公司**供电所现场勘查确认，**支线线路产权归甲方所有，为了支持地方经济发展，确保甲乙双方正常安全可靠用电，更好的界定甲乙双方产权分界及安全职责，经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国安全生产法》的规定，特制定本协议。

1、乙方在线路建设施工过程中不得危及甲方线路及设备安全。

2、乙方T接10kV线路必须安装合格可靠的线路保护装置，并以此为产权分界，如乙方线路或设备发生故障不得影响甲方正常安全可靠用电，如因此造成甲方或第三方损失，由乙方负责赔偿，与甲方无关。

3、乙方新建线路产权归乙方所有，乙方负责维护及检修，甲乙双方共用的甲方产权线路发生的维护及检修费用由甲乙双方共同承担。

4、本协议不因甲乙双方法定代表人的变更而终止。

5、此协议一式四份，甲、乙双方各持一份，****公司**供电营业所持两份，自签订之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签订日期：年月日

建筑工程施工安全协议书

工程施工安全协议书

租赁安全协议

sq158.Com更多实用申请书扩展阅读

【热门】先进班集体申请书汇总550字

先进班集体申请书(篇一)

尊敬的学院领导、老师：

团结筑金墙，众将齐携手，打造不败之班 齐心向前进，虚心加改善，理想终会实现 趣味玩游戏，丰富外活动，生活锦上添花 激情做工作，合理化板块，万事再添东风

当我们收到集美大学的录取通知书时，便注定了你我大学四年的缘。当我们从奔驰的火车上下来时，我们便紧紧联系成了一个集体。那就是软件xxxx。悄悄的大学拉开了帷幕，我们作为一个和谐的团支部，从不熟悉到一起哭一起笑;从害羞于言语到一起积极参加班级组织的各项活动;从一滴滴水珠变成了涓涓细流，命运把我们交织在一起，在大学里共同创造美好奇迹。

此致

敬礼!

xxx

20xx年x月x日

先进班集体申请书【篇二】

尊敬的各位领导、老师：

我们是11级外语系商务英语七班的全体同学，在校训“求真、务实、敬业、创新”的指引下，我们努力学习、团结合作、思想上进，不负家长和老师众望都取得了优秀的成绩。转眼间，我们的大学生活已经过去了二分之一。经过一年半共同的学习生活，五百多个日日夜夜的朝夕相处，我们商英七班已经完全凝聚成一股力量，坚不可摧。我们在学习上互相进步，在生活上互相帮助，亲如一家人，所以我们有信心，也完全有理由申请“先进班集体”这个荣辱称号。下面我将从学习、生活、思想等各方面详细阐述:

1、积极健康向上的班级风气

我们班向来以出勤率高、迟到少、听课认真且学习气氛活跃的学风著称。上课时，我们班极少有打瞌睡的同学，凡遇到需要发言的时候都抢着站起来，恐怕大家不知道自己的想法，所以任课老师们都特喜欢上我们班的课，一个劲夸赞我们班的学风活跃。大班一起上课时，坐前排的都是我们班的同学，虽然我们班大都是女同学，回答问题时我们可都是女中豪杰。我们班的同学大都来自农村，深知能在这优美的学习环境学习是多么来之不易，所以我们尤其珍惜，无论是课上课后，学习热情不曾减过。尽管学校不要求自习，同学们一有空还是会到自修室学习，谁也不愿服输，谁也不愿落下。就这种“你争我赶”的学习风气推动我们向上，显然，从我们优秀的学习成绩可以看出我们付出的努力是有收获的。

2、多姿多彩的文体活动

考虑到我们班同学体质较差，严重缺少体育锻炼，我们经常组织同学们参加体育活动和文娱活动。例如“篮球局”“羽毛球局”“慢跑局”等等，根据同学们的兴趣爱好开展不同的活动，班干部们以身作则号召大家一起参与。两全其美。体质好了，请病假的同学也几乎为零。另外，学院举办的“英语口语”大赛、“模拟广交会”、“模拟商业街”等等文娱活动我们班同学都积极参与，不仅提高了英语口语能力，还开阔了视野，同时在参与的过程也体验到创作的快乐。

3、丰富的班级文化生活

为了丰富同学们的课余生活，团支书和组织委员联合其他班干部组织了一系列的团体活动，疯狂k歌释放压力、骑自行车游玩韶关、放风筝重温童真、爬山挑战生活、打火锅享受冬天……生活上我们常聚在一起，大聚小聚已不计其数。大家一起吃饭、唱歌、娱乐、运动、学习，一起畅谈人生，憧憬未来，一提起这个大家庭就让人觉得温暖。

4.团结有效的领导核心

一个优秀的团体肯定离不开一个有力的组织。班长统筹全局，副班严抓考勤，团支书汇报思想，学委监督学风,组委组织活动……各班干分工明确，各司其职，责任心强并能起到模范作用，积极投入到先进班集体的建设中。

以上便是我们班在XX-XX间大致的学习、思想、生活情况，尽管取得了一定成绩，但我们并不骄傲，未来的路还很长，不管能否成为优秀班级体，我们都不会放弃，“心若在，梦就在”，我们将长期的为更加出色的自己，更加优秀的班级体而奋斗！

鉴于以上我班良好表现，我们有信心去评选先进班集体，特此申请，请老师们考核。

此致

敬礼

广东松山职业技术学院

外语系商务英语XX级7班

XX年12月1日

先进班集体申请书(篇三)

尊敬的校、院领导：

你们好，管理技术学院电子与计算机系电子q0731班提出申请先进班集体，为了使领导更简易更清晰的做出审查与评价，我班特在此向校、院领导对本班在学习及生活等方面的情况与计划做一个详细的介绍，同时希望领导对还有不足的地方给出真确的建议。

电子q0731班属于电子与计算机系，男生22名，女生17名，是一个积极向上的团体，是一个激情四射的团体，是一个团结友爱的团体，在这个团体里的每一个成员都深深爱着这个集体，并且尽自己最大的努力使这个集体变得更强更好，每一个成员都用积极的态度面对着生活，怀着远大的理想在这里不懈的奋斗着，拼搏着，我们始终相信通过自己的努力终有一天梦想可以实现，而那时我们会携手一起为自己的世界画出美丽的篇章！

下面我们将分块向领导做出具体的陈述。

一：团结筑金墙，众将齐携手，打造不败之班

把班级总体精神风貌放在第一位是因为这一块本就是本班最惹人注目，最耀眼，也最骄傲的资本。第一大特色便是团结，每个人都彼此把身边的同学当做是自己家人一样关心与爱护，面对挑战时我们携手共进，尽心尽力从不考虑自己；面对困难时我们共同解决，诚心诚意从不退缩；面对难题时我们一起思考，共寻解决方法从不逃避；当然在开心的时候也从来不会忘记任何一个人。在很多课后的时间我们都一起组织去外面散步或者活动，每个人都很开心快乐，也因此彼此之间的感情更加深厚，班级凝聚力也更加增强。

记得刚进大学不久，我们迎来了第一个中秋节，那时候我们还在军训，大家虽然还不是很熟悉，可是那晚同学们自己组织了晚会，围坐在操场上讲述各自的故事，一起唱歌，一起跳舞，一起赏月，那时候，那种温馨的气氛真的是用什么都换不来的！

打篮球的时候队员在场上尽最大的努力为班级争夺荣誉，参加管院趣味运动会的时候每个人都热情高涨。每一个班级成员都齐声呐喊加油助威，气势宏大，每一个人都被那种凝聚力深深的吸引着，召唤着，有的时候甚至觉得自己能进这个班级是自己最大的荣幸，能有这样的同学是自己最大的福气

还有一个例子就是前不久女生节的时候，我们班的男生自己主动组织，在那一天为本班女生带来了不小的惊喜与祝福，他们很早就起来为女生买好早餐，还亲自送到寝室楼下，还准备了精心的小礼物，那 一天每个女生都收到了他们真诚的祝福和礼物，很感动，为此本班女生也每人凑钱买了一个篮球给男生，礼物虽小，可是情谊却深，虽不语，可是每个人心里都怀着一个温暖的家，那就是电子q0731班。

在学习中也彰显了这种极度团结的风气，在大二学期，班级根据每个人的学习情况自发策划并组织了学习小组，在学习和生活方面进行了合理的规划，一起学习，一起活动，一起进步，不仅更一步的增进了彼此之间的感情，也让学习质量提高了不少，生活内容也更加丰富多彩了。在今后的生活学习中我们还将凭借这种团结的风气提出更多的计划让本班变得更强更好！努力打造一个黄金班级！

二：齐心向前进，虚心加改善，理想终会实现；

由于本班是一个理工科班级，所学课程难度较大，科目较多，需要很强的学习能力和思维能力，很多同学学得很辛苦也很累，有的时候甚至力不从心，久而久之就出现很大问题，不好学，学不懂，从而在思想上有一定的懈怠，为了解决这一问题，我们经过思考和征求大家的意见特组织了学习小组，希望对此问题做出解决，现在这一计划已经开始实施，并且从观察知道这一计划可实施性很强，并且取得的成效也很明显，同学们互帮互助，互相督促与指导，学习积极性有了很大的提高，质量也得到了不小的改善，我们都相信通过努力，一定可以解决以前出现的问题，并将做到更好。

先进班集体申请书(篇四)

尊敬的先进班集体考核小组的各位评委老师：

你们好！

我们是xxx市政技术学院经济管理系06级计算机2班的全体学生。在过去的一年里，我班同学团结友爱、互相帮助、齐心协力、积极进取共建班风和学风，取得了优异的成绩，得到了广大师生的一致好评。因此，我们郑重向考核小组递交“广东省先进班集体”申请书。

我班自建立之初就确定了“团结友爱、互助拼搏、严格谦逊、开拓创新”的班风。在各届班团干部的努力下，我班同学通过相互交流，得到了极大的融合，真正达到了“形”“神”一体。同学之间相互关心，相互帮助，相互谅解，相互勉励。在学习上，大家更是你追我赶，共同前进。经过大家长期的努力和不懈的坚持，我班终于形成了良好的学习风气。

没有规矩，不成方圆。在班级制度建设方面，我们丝毫不敢松懈。为此，我们建立了一系列班级制度，比如班级管理制度、班级考勤制度等，我班在这些制度的规范下，取得了许多骄人成绩。在XX年院运会比赛中，我班取得优异成绩，其中我班梁梓楠同学突破学院100、200米院纪录，罗智坤同学都取得100米第二名的好成绩；在XX年年系文化周知识竞赛中，我班取得了团体第一的好成绩；在XX年年下学期班际篮球赛中，我班同学积极努力，取得了系际第三名的好成绩；在XX年年下学期，我班参加踢键子比赛中荣获第八名的优秀成绩。

在其他方面，我们班同学们在思想上积极追求先进。现在，我班有正式党员1名，预备党员1名，并且30%同学都已经参加了党理论学习。

另外，在社团工作方面，我班罗健将同学也获得优秀的成绩。XX年年9月，担任英语协会副会长，完成组织制度建设，并成功组织策划“院英语演讲比赛”活动，并得到院资讯部、系刊部等媒体的报道，取得良好的反响。

我班今天成就的取得首先离不开院里的热心支持和辅导员的谆谆指导。辅导员吴老师更是给予我们无微不至的关怀，引导我们成长。吴老师经常和我们交流学习方面的心得，主动了解同学的困难、帮助同学度过难关，是我们人生的好向导。还有我班广大默默无闻、甘于奉献的学生干部。此外，我班还涌现出了大批学习的好榜样：他（她）们有英语学习的楷模陈龙，艰苦奋斗的成建荣，学习进步迅速的陈前锋，勇攀体育高峰的梁梓楠，社会工作优异的钟海波、洪晓纯、温飞鸿等等，他们都是我们班的骄傲。

我们是团结的班集体，更是群星璀璨的班集体。我们始终相信“个人的荣誉属于班级，班级的荣誉更属于我们每一个人”。

当然，这点成绩相比而言是微不足道的。其中还有很多不足和缺陷，如由于我班大多数同学是由高职考上来的，文化课基础相对其他高中上来的同学弱了点，在第一次的英语二级考试中通过的成绩不是很理想；有的同学专业课成绩也不是很感兴趣。但是一两次考试不能说明什么问题，我们也制定了一些措施来帮助同学解决学习上的难题，如我们采取“三帮一”的策略，高中上来的同学多点帮下高职的同学文化科，高职同学多点辅助高中上来的专业科，争取帮助还没有通过英语二级的同学在这次考试中顺利通过。我们相信“没有最好、只有更好”，只要大家团结奋斗，持之以恒，狠抓班风、学风建设，采取适当措施，我们一定会取得更大的成绩，我班总体水平一定会更上一层楼！

成就属于过去，未来我们更需要努力。我们知道我们离真正的“人才”还有很远的距离，还有很长的路要走，还有很多应该学，但还没有学的知识需要努力去学。在以后的学习和生活中，我们一定会充分利用我们的时间来充实我们自己，我们也一定会再接再厉、再创辉煌，使我们拥有如同学所写的那样：狐狸的智慧、兔子的警觉、老虎的雄威、青蛇的阴霾、夜鹰的惊怵、大象的沉稳、蜜蜂的勤劳、蚂蚁的坚韧，真正成为国家的栋梁。我们每一个人也都在不断地努力为班级争光，为经管争光，为学院争光。

最后，我们真诚的希望考核小组能够核实、批准我们的申请，我们坚信你们的选择是正确的。

此致

敬礼

申请班集：xx班

20xx年元月12日

热门精选：企业用电申请书(240字)

申请书是一种格式比较固定偏向社会的文书。随着我们对自己的要求不断提高，我们可能会涉及到文书的撰写，不同的申请书会用在不同的场合，你知道怎么才能写出一篇优秀的申请书呢？下面是小编精心为您整理的“热门精选：企业用电申请书(240字)”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

企业用电申请书(篇一)

供电公司：

我公司是市新闻出版局下属的印刷公司，主要负责各大出版社教科类图书的印刷，其中包括有外语教育出版社，教育出版社，科技教育出版社等8家出版社。

20年7月1日至8月31日正好是教科书印刷高峰期，若为了缓解供电压力而停止生产，我们将不能按时完成我们的教材印刷任务，同时学生也会因没有课本(许多课本发往外地)而不能进行日常教学。

为了能够让莘莘学子们在9月份开学按时领取到课本，特此申请在夏季用电高峰期间用电。请贵公司早日批复为盼!

此致

敬礼

申请人：

时间：

企业用电申请书(篇二)

我公司位于xx桥南畈工业园区，浙江精盾汽车零件制造有限公司现有一台1250千伏安SZ11变压器，由于公司因扩大生产规模，投入增加用电设备，使用电负荷需求增多，解决生产用电问题，将用到新增八十多台合成机，每台压机负荷大约11.8KW,预计用电负荷将达2350千瓦。而现在用的变压器容量为1250千伏安，已不能承担目前的需要。鉴于变压器目前已不能满足我公司用电需求，故向贵公司申请将该变压器增容，扩大到2500千伏安，净增容量为1250千伏安， 以便使我公司能正常如期投入使用， 望贵公司尽快审批解决为盼。

增加用电设备组如下：

特此申请

xx精盾汽车零件制造有限公司

20xx年10月20日

企业用电申请书(篇三)

尊敬的XX供电局：

您好!

我们是XXXX有限公司，XXXX镇党委政府大力发展企业的，在XXXX镇XX工业集中区新建服装加工公司，现在工程已经启动建设，为了加快建设的'进度，确保实现工程效应和企业的生产，根据建设需要在连云港佳可服装有限公司处安装一台的变压器来解决企业用电问题，现在特向贵局申请安装一台受电容量315千伏的变压器一台，希望贵局能批准。

此致

敬礼

XXX有限公司

20xx年11月20日

企业用电申请书(篇四)

致：________供电支公司：

我公司因新建厂房需要用电，用电总容量为_____kVA，现申请安装_____kVA的变压器安装。望支公司领导予以批准为宜。

联系人：____________

联系电话：__________

申请单位：__________有限公司

法人代表：____________

__________有限公司

_____年_____月_____日

企业用电申请书(篇五)

我单位承建的xxxxx技术改造工程，已经进场开始施工，但现场施工用电仍未解决，为保证施工顺利进行，急需现场设置一级配电箱二台，分别沿施工现场东侧临时道路沿线设置在15线和25线厂房轴线附近位置上。机械设备用电量祥见下表，根据用电负荷，一个箱内需设置400A开关总闸一个、200A开关4个;另一个配电箱配置200A开关一个企业用电申请书申请书。

特此提出施工用电申请。

xxxxx

免责声明：本文仅代表作者个人观点,与本网无关。

【热搜申请书】现场施工临时用电申请书范文汇集

目前申请书一般都有统一的写作规范格式。按照平时学习工作的要求，我们时常会涉及到申请书的写作，对于申请书的撰写一般要用到规范性的语言，怎么写申请书，把重点总结出来呢？小编收集整理了一些【热搜申请书】现场施工临时用电申请书范文汇集，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

现场施工临时用电申请书(篇一)

xx区供电公司：

xx钢构重工有限公司是一家专业制造钢结构件的生产型企业，现有职工400多人。公司从20xx年底成立以来，在上级主管部门和地方政府的关心和支持下，公司的生产规模不断扩大，年生产能力逐年提高。公司在重视安全、质量和进度的前提下，引来了国内知名大公司（宝冶公司、十三冶、包钢集团等）的长期业务合作，并成为他们的制作基地。公司还为国家重点工程项目（石武高铁专线和京广铁路客运专线）进行配套生产钢结构件。因此，企业的用电量也逐年提高。公司现已安装两台变压器（800KVA和500KVA）同时使用，随着生产任务的不断扩大，两台变压器已不能满足生产需求，因此，年初公司与用电管理部门联系，新增加一台800KVA变压器来满足生产需要，电力管理部门的技术人员已到公司现场勘察，具体事宜正在办理之中。

公司今年的生产任务比较烦重：

1、公司与石武专线（石家庄至武汉）高铁项目部签订了为期三年的工程合同，工程总造价约3亿多人民币，每月需交付的工程量多达4000多吨。其中违约责任的条款中约定，如违约将承担工程总价的10%的违约责任，并负担相应的罚款。如因电力不足造成国家重点工程（石武专线高铁项目）不能如期竣工，企业巨大的经济损失将无力承担，同时也会给企业今后的发展带来许多负面影响。

2、公司与上海宝冶建设有限公司钢结构分公司进行业务合作，为国家重点工程（京广铁路客运专线河南信阳火车站）制造钢结构件，合同总量达15000多吨，工期紧、任务重，进度和质量要求高。为确保国家重点工程的顺利完工，公司正全力生产、加班加点，力争圆满完成施工任务确保国家重点工程如期竣工并投入使用。

3、公司与中冶天工上海十三冶建设有限公司合作，为东洋轮胎张家港有限公司新厂房建设工程制造钢结构件，总制作量10000多吨，业主要求按照合同工期完成施工任务。

4、为提高公司在市场的竞争力，公司开始尝试新的工程项目，与xx职大永泰特种设备有限公司合作，制造施工技术和附加值高的压力容器，其中首批增压釜就达4500多吨，外地客商要求近期完成该批产品。

为了地方经济的发展与腾飞，同时也为了提高公司在市场经济条件下的竞争能力，我公司正逐步加大资金和设备的投入力度，积极与国内知名大公司合作，并确保国家重点工程的顺利完工。随着企业生产规模和生产能力的不断扩大，用电需求也随之加大，供需矛盾突出。但电力的充足供应是企业发展的前提和基础，是保证企业生产任务得以顺利完成的关键所在。针对以上繁重的生产任务，敬请上级主管部门和领导充分考虑本公司的.实际生产规模和状况，保证我公司现有的用电量，为我公司的发展壮大提供有力的保证，为地方经济保驾护航。

特此申请，敬请批准为感。

此致

敬礼

xxxx有限公司

20xx年x月xx日

现场施工临时用电申请书(篇二)

客户申请用电须知:

1 .客户申请新装或增加用电时，应向供电企业提供哪些资料?

答：客户应提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料，包括用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等资料，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。

新建受电工程项目在立项阶段，客户应与供电企业联系，就工程供电的可能性、用电容量和供电条件等达成意向性协议，方可定址确定项目。

未按前款规定办理的，供电企业有权拒绝受理其用电申请。

如因供电企业供电能力不足或政府规定限制的用电项目，供电企业可通知用户暂缓办理。

2 .供电方案的有效期是指什么?高压、低压供电方案有效期分别为多少?客户遇有特殊情况，需延长供电方案有效期应怎么办理?

答：供电方案的有效期是指从供电方案正式通知书发出之日起至交纳供电贴费并受电工程开工日为止。高压供电方案的有效期为一年，低压供电方案的有效期为三个月，逾期注销。客户遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，应在供电方案有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业应视情况予以办理延长手续。但延长时间不得超过前款规定期限。

3 .答复供电方案期限是怎样规定的?

答：答复供电方案期限：居民客户最长不超过5天，低压电力客户不超过10天，高压单电源客户不超过1个月，高压双电源客户不超过2个月。

4 .客户需备用电源、保安电源时，如何办理?

答：客户可以电话申请办理，也可以直接到电力营业厅办理申请，供电企业受理申请后，应按其负荷重要性，用电容量和供电的可能性，与客户协商确定。

5 .客户受电工程竣工后，应向供电部门提交的竣工报告包括哪些内容?

答：客户受电工程施工、试验完工后，应向供电企业提出工程竣工报告，报告应包括：

1) 工程竣工图及说明;

2) 电器试验及保护整定调试记录;

3) 安全用具的试验报告;

4) 隐蔽工程的施工及试验记录;

5) 运行管理的有关规定和制度;

6) 值班人员名单及资格;

7) 供电企业认为必要的.其它资料或记录。

6 .电力客户应提供受电工程的设计文件和有关资料有哪些?

答：客户受电工程设计文件和有关资料应一式两份送交供电企业审核。高压供电的客户应提供：

1) 受电工程设计及说明书;

2) 用电负荷分布图;

3) 负荷组成、性质及保安负荷;

4) 影响电能质量的用电设备清单;

5) 主要设备一览表;

6) 节能篇及主要生产设备，生产工艺耗电以及允许中断停电时间;

7) 高压受电装置一、二次接线图与平面布置图。

8) 用电功率因数计算及无功补偿方式。

9) 继电保护、过电压保护及电能计量装置的方式。

10) 隐蔽工程设计资料。

11) 配电网络布置图。

12) 自备电源及接线方式。

13) 供电企业认为必须提供的其他资料。

7 .供电企业对客户送审受电工程、设计文件和有关资料的审核期限和规定是什么?

答：供电企业对客户送审的受电工程设计文件和有关资料，应根据《供电营业规则》的有关规定进行审核。审核的时间对高压供电的客户最长不超过一个月;对低压供电的客户最长不超过十天。供电企业对客户的受电工程设计文件和有关资料的审核意见应以书面形式连同审核过的一份受电工程设计文件和有关资料一并退还客户，以便客户据以施工。客户若更改审核后的设计文件时，应将变更后的设计再送供电企业复核。

客户受电工程的设计文件，未经供电企业审核同意，客户不得据以施工，否则，供电企业将不予检验和接电。

8 .客户工程的设计是否可以委托除供电企业的其他单位进行?

答：可以。但是，所委托设计单位须经省级及以上电力管理部门审查并取得相应电压等级的电气工程设计资质，设计图纸经供电企业审查合格后方能据以施工。

9 .客户是否可以自行订货?

答：可以。但是，为保证电网安全，客户自行购置的电气设备，必须是国家规定的允许入网的设备。

10 .客户是否可以委托其他单位施工?

答：客户可以委托其他单位施工，但施工单位须经电力管理部门审查，具备电力工程施工资格，取得相应电压等级的进网作业许可证。工程竣工后，须经供电企业验收合格才能装表、送电。

现场施工临时用电申请书(篇三)

尊敬的`灵石供电支公司：

根据晋煤重组办发【20xx】134号文“关于晋中市山西梅园许村煤业有限公司煤矿企业兼并重组整合方案的批复”，山西梅园许村煤业有限公司，隶属于山西梅园工贸集团有限公司。

山西梅园许村煤业有限公司位于山西省晋中市灵石县南关镇道美村，矿井初步设计生产规模为120万吨/年，开工报告于20xx年2月13号已批复，建井期为20个月。公司原有35KV变电站一座，一回路电源来自霍州市什林110KV变电站，供电电压35KV,供电距离9.8km，主变为SJ-1800/35 3500±5％/6.3KV，供电容量为1800KVA，另一回路电源来自灵石南关35KV变电所，供电电压10KV,变压器为SJ-315/10 10000±5％/6.3KV，为满足矿井建设需要需将315KVA增容到3150KVA，净增容量2835KVA，供电电压10KV。增容后容量总计为4950KVA。增容后原1800KVA主变将作为备用电源，望贵公司尽快审批解决为盼。

特此申请

山西梅园许村煤业有限公司

现场施工临时用电申请书(篇四)

致：湖北惠亭山温泉度假村有限公司（建设单位）

浙江致远建设工程咨询监理有限公司（监理单位）

内容：

我单位承建的湖北惠亭山温泉度假村酒店桩基础工程施工过程中，因岩石坚硬、地质结构复杂，如按原计划投入（10台水磨钻设备，40人施工）现已经超出工期。我公司为了尽快把工期缩短，在原计划施工设备的基础增加设备8台,未增加设备施工时电力负荷也未能完全满足施工，现在增加设备、人力的情况下，用电负荷严重超标，用电隐患严重，特申请增加施工用电量。（施工设备负荷统计表后附。）。

施工单位：武汉大拇指建设工程有限公司

日期：20xx年6月9号

建设单位意见：

技术负责人（签字）

日期：年月日

监理单位意见：

负责人（签字）

日期：年月日

现场施工临时用电申请书(篇五)

上杭县蛟洋供电所：

位于蛟洋工业区梅坝的循环经济园区水泥缓凝剂项目，因工程建设需要，需申请800Kg_fw_split

沈阳国际汽电有限公司：

我单位承建江南小区工程，目前人员设备已基本到位，临时设施正在积极的组织修建。为满足施工要求，有效解决施工用电，现特向贵公司申请临时用电，请予以解决(施工设备负荷统计表后附)。

感谢贵公司的支持!

签名：

日期：年月日

现场施工临时用电申请书(篇六)

施工现场的临时用电工程是施工中必不可少的辅助设施之一。宽城县中医院迁址新建一期工程，施工现场临时用电超重机械，施工机具，楼上临时用电及照明等，电气设备的露天工作条件受天气和作业场地的影响，极易造成触电伤害事故的发生。为确保现场临时用电的安全，根据现场用电特性，特制定现场临时用电事故预防措施及应急预案如下

1、常见触电事故：

碰上了带电的导体。这种触电往往是由于用电人员缺乏用电知识或在工作中不注意，不按有关规章和安全工作距离办事等，直接地触碰上了裸露外面导电体，这种触电是最危险的。

由于某些原因，电气设备绝缘受到了破坏漏了电，而没有及时发现或疏忽大意，触碰了漏电的设备。

由于外力的破坏等原因，如雷击、弹打等，使送电的导线断落地上，导线周围将有大量的扩散电流向大地流入，将出现高电压，人行走时跨入了有危险电压的范围，造成跨步电压触电。

高压送电线路处于大自然环境中，由于风力作用导致电线摩擦或因与其他带电导线并架等原因，受到感应，在导线带静电工作时不注意或未采取相应措施，上杆作业时碰上带有静电的导线而触电。

2．预防措施及注意事项

施工现场临时用电必须编制临时用电专项组织设计，配备专业电工，绘制现场送（断）电示意图及详细说明；

制定施工现场临时用电管理制度，并认真监督执行；临时用电架设完工后，未组织验收或验收不合格不得使用；现场临时用电必须严格做到三级配电、二级保护。各种用电设施、设备必须经检验合格，严格做到一机、一闸、一箱、一漏、一保险；对现场人员及各种用电设备、机具人员严格进行安全用电知识和救助知识教育；

严禁乱拉乱接电线，定期检查维护，使临时用电设施始终处于良好状态；

对接触电的施工人员和可能接触电的施工人员进行用电安全注意事项及安全技术交底；

定期对临时用电设施、漏电保护进行检测，使之处于良好状态。有人触电时，及时、正确救治，减少和降低电危害的伤害后果；坚持电气专业人员持证上岗，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

建立临时用电检查制度，按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查。

检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；必须使用电工专用绝缘工具。

临时配电线路必须按规范架设，架空线必须从采用绝缘导线，不得成束架空敷设，不得沿地面明敷。

施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的规定。

施工机具、车辆及人员，应与线路保持安全距离。达不到规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途，按规定设置围栏和防护棚。

应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好，不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患，以防突发事件。

各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

在采取接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管有专人负责。

电焊机外壳应做接零或接地保护。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。

廊道内施工时因为潮气比较重，所以必须采用36V供电电源。各种高大设施必须按规定装设避雷装置。高压电缆敷设要符合规范要求，且绝缘层完好。高压供电设备与围栏要保持一定的安全距离。

高压供电设备和线路进行检修、维护时一定要先将上线断开，然后进行对地放电，最后再施工。

3、规律性触电

高温多雨季节触电多。这时电气设备受潮的机会比较多，使绝缘不好的设备发生漏电现象。而人体出汗多造成人体电阻下降，触电时产生严重的伤害，所以在高温多雨季节要加强安全用电检查。低压电网触电多。表面上看，高压电网危险性更大，但由于对高压电网的畏惧心理，以及防范措施得力，故高压电网触电事故发生率远低于低压电网。还应该指出建筑业的高压电网触电事故发生率相对其他行业来讲是很高的。因为临时搭建的脚手架与高压线路可能相距太近。

非专职电工触电多。专职电工有较高的专业技术水平和严格的操作规程，不易发生触电事故；而非专职电工既无保护措施，又无操作规程制约，一旦与电打交道，危险性相当大,成为触电事故的高发人群。

与工作环境有关。地下作业、隧道作业、金属容器作业，由于潮湿、导电体多，触电后又不易脱离电源，是最危险的触电环境；建筑工地次之，因临时性设施多，工人安全意识偏低，也是触电事故的高发环境。

4、触电的种类

触电主要有两类：电击和电伤。

电击——电流通过人体造成内部器官损坏，产生呼吸困难，严重时造成心脏停止跳动而死亡，而体表没有痕迹，这种情况叫做电击。电伤——由于电流的热效应、机械效应以及在电流作用下，使熔化和蒸发的金属微粒侵袭人体皮肤而遭受灼伤、烙伤和皮肤金属化的伤害叫做电伤，严重时也能致命。

5、触电的形式单相触电

人体接触一根电源相线，为单相触电，如果在低压接地电网中，人体将承受220V的电压，有生命危险。如果在低压不接地电网中，一般没有危险，但电网对地漏电时，会有更大的危险。双线触电

人体同时接触两根电源线称双线触电。如果接触两根相线，人体承受的电压是380V；如果接触一根相线和一根零线，人体承受的电压是220V，都是致命的。跨步电压触电

当有电流流入防雷接地点或高压电网相线断落而接地的接地点时，电流在接地点周围土壤中产生电压降，接地点的电位往往很高，距接地点越远，则电位逐渐下降。通过把地面上距离为两处的电位差叫跨步电压。当人走近接地点附近时，两脚踩在不同的电位上就会使人承受跨步电压(即两脚之间的电位差)。步距越大，跨步电压越大。 6.应急预案建立组织机构

范文合集：司法救助申请书(550字)

申请书一般是个人或团体向相关企业机构提出请求是使用的书面材料。在我们的生活学习工作中，我们可能会撰写一些必要的申请书，申请书应用于各种场合，我们怎样才能让自己写好一篇申请书呢？下面是小编为大家整理的“范文合集：司法救助申请书(550字)”，仅供参考，欢迎大家阅读。

司法救助申请书(篇1)

申请人:陈xx 男 汉族 农民 户籍:广西博白县双旺镇周旺村小江队

身份证:4525xxxxxxx 电话:130xxxx

申请救助理由:

本人因20xx年5月21日被绑架抢劫以后,钱被抢光,不幸患上严重的肝病,一直在治疗,靠药物控制病情,维持生命。病情时好时坏,极不稳定,由于支付不起昂贵的医药费,只能回家通过农村简单的中药治疗。医生建议: 只有手术和化疗才能达到效果,估计要十多万元的手术化疗及其他费等。这对于一个农村家庭来说无疑是一个天文数字,加之前,本人曾到北海市人民医院、北海市第二人民医院、广西医科大肿瘤医院、广西医科大第一附属医院检查治疗,花费了三万多元,所有亲朋好友的钱都借遍了,己

是负债累累。为了帮助本人治病,本人的妻子外出打工,本人的小儿子辍学在家,本人的长子陈柏志在北海卫生学校就读,本人的女儿陈秋利在北海七中读高中。

签于上述情况,为早日奏足医药费进行手术,延续生命。因此,本人特向案发地有关部门提出申请补助贰万壹仟元,为解决本人的医药费,子女读书和家庭实际生活困难问题。直到至今仍未见结果，因此恳请上级职能部门,深情关注本案,检查督办,衷心地感谢你们。

此致

各级职能部门

申请人：陈xx

20xx年x月x日

司法救助申请书(篇2)

十三师党委政法委：

自 20xx 年以来，本人师法院按照党委政法委和兵团分院的 统一部署，先后两次积极开展清理执行积案活动，取得了显 著成效，执行工作步入良性循环轨道。 但是， 执行难问题并未根本解决，仍有相当一部分案件因 多种原因难以执行，特别是在执行标的较大的刑事附带民事 赔偿、交通事故损害赔偿、人身损害赔偿等案件中，遇到被 执行人暂无财产或确无财产可供执行时，法院穷尽与案件相 适应的执行措施后，只能中止或终结执行。申请人因其合法 权益得不到实现对执行产生误解，迁怒于法院和社会，导致 有的申请人四处上访、 告状。 影响了党在人民群众中的威信， 损害了人民法院的形象，也牵制了人民法院执行机构大量的 人力、物力，从而给社会带来了不安定因素。据统计本人师两 级三院现有确无财产可供执行案件 45 件，其中被执行人下 落不明 21 件，被执行人无履行能力 24 件。 为有效地缓解“执行难”所引发的矛盾，避免生活困难 的'申请人采取上访闹访等影响社会稳定的行为，体现本人师党 委亲民、利民的执政理念，彰显执政为民宗旨。根据有关文 件精神和其他一些单位的经验，设立执行案件特困群体救助

基金是从机制体制上解决此类问题的有效途径。本人院按照兵 团分院要求，在借鉴他人经验，充分调研的基础上，向司法申请设立执行案件特困群体救助基金。

农十三师中级人民法院

20xx 年 11 月 30 日

司法救助申请书【篇3】

申请人：李xx，男，汉族，xxxx年9月17日出生，住XX市XX区XXXX村村民。

请求事项：

请求法院给予司法救助。

事实与理由：

原告李西山与被告祖彪道路交通事故纠纷一案贵院受理后，于20xx年5月18日依法作出(20xx)泰山民初字第22号民事判决书，该判决确定被告祖彪支付原告李西山道路交通事故赔偿款77130.16元及利息。

现该判决已发生法律效力，且履行期已满，但被告仍未履行，后向贵院提出强制执行申请以保障申请人的合法权益，但被告人至今未露面，因申请人经道路交通事故后丧失经济能力，申请人之妻有糖尿病一家人毫无生活来源，特向贵院申请司法救助，请予批准。

此致> XX市XX区人民法院> 申请人：

二0XX年十二月二十八日

司法救助申请书【篇4】

申请人:

身份证:

申请救助理由:

我因20xx年5月21日被绑架抢劫以后,钱被抢光,不幸患上严重的肝病,一直在治疗,靠药物控制病情,维持生命。病情时好时坏,极不稳定,由于支付不起昂贵的医药费,只能回家通过农村简单的中药治疗。医生建议:只有手术和化疗才能达到效果,估计要十多万元的手术化疗及其他费等。这对于一个农村家庭来说无疑是一个天文数字,加之前,我曾到北海市人民医院、北海市第二人民医院、广西医科大肿瘤医院、广西医科大第一附属医院检查治疗,花费了三万多元,所有亲朋好友的钱都借遍了,己

是负债累累。为了帮助我治病,我的'妻子外出打工,我的小儿子辍学在家,我的长子陈柏志在北海卫生学校就读,我的女儿陈秋利在北海七中读高中。

签于上述情况,为早日奏足医药费进行手术,延续生命。因此,我特向案发地有关部门提出申请补助贰万壹仟元,为解决我的医药费,子女读书和家庭实际生活困难问题。直到至今仍未见结果，因此恳请上级职能部门,深情关注本案,检查督办,衷心地感谢你们。

司法救助申请书【篇5】

尊敬的xxx区人民法院：

申请人：xxx，女，20xx年x月x日出生，汉族，农民，系xxx区xxx镇xxx村xxx组人，现住xxxxx，联系电话：xxxxxxxx

请求事项：免交诉讼费用

事实和理由：

申请人已向贵院提起离婚诉讼，但是由于申请人被婆家暴力赶出家门，患病加没有生活来源，目前生活非常困难，无力支付诉讼费用，特申请贵院依法提供司法救助，予以免交诉讼费用。

请予准许为盼。

申请人：

20xx年xx月xx日

司法救助申请书(篇6)

申请人：李xx，男，汉族，xxxx年9月17日出生，住XX市XX区XXXX村村民。

请求事项：

请求法院给予司法救助。

事实与理由：

原告李西山与被告祖彪道路交通事故纠纷一案贵院受理后，于20xx年5月18日依法作出(20xx)泰山民初字第22号民事判决书，。

现该判决已发生法律效力，且履行期已满，但被告仍未履行，后向贵院提出强制执行申请以保障申请人的合法权益，但被告人至今未露面，因申请人经道路交通事故后丧失经济能力，申请人之妻有糖尿病一家人毫无生活来源，特向贵院申请司法救助，请予批准。

此致

XX市XX区人民法院

申请人：

二0XX年十二月二十八日