保全担保申请书。

申请书范文网精选栏目推选：“保全担保申请书”。

随着我们科技文化不断发展，我们可能会涉及到文书的撰写，不同的申请书会用在不同的场合，那么一般申请书是怎么写的呢？为此，小编花时间整理了保全担保申请书范文，感谢您的参阅。

保全担保申请书范文 篇1

编号：_________

担保人：_________

地址：_________

邮编：_________

被担保人：_________

被担保人与_________(下称被申请人)之间_________纠纷一案，被担保人现向贵院申请诉前保全被申请人名下价值人民币_________万元整(￥_________)的财产(财产线索见本担保书附注)。

如果贵院受理被担保人的该诉前保全申请，依法保全本担保书附注的财产，担保人愿赔偿因该财产保全之错误给被申请人造成的经济损失。

此致

保全担保申请书范文 篇2

担保人：

被担保人：

因被担保人向人民法院申请财产保全，担保人自愿为被担保人提供如下担保：

担保人将本人（公司）所有的提供给人民法院作担保，并保证在担保期间不对上述担保物作抵押、赠与、出售等处分。

如被担保人申请财产保全错误，担保人愿意承担相应的赔偿责任。

此致中山市第二人民法院

担保人：

（签名或盖章）

年月日

保全担保申请书范文 篇3

担保人：男/女， 族， 年 月 日出生，住址： 身份证号码：。

担保事项

担保人以自有 提供保全担保。

事实与理由

担保人与被告 一案，贵院已经立案受理，且担保人向贵院提出了保全查封申请。现担保人以自 提供保全担保，并愿意承担相应的法律责任。

此致

xx朝阳区人民法院

担保人： 年 月 日

保全担保申请书范文 篇4

证据保全申请书

申请人：（基本情况）

案由：

请求事项：

证据保全

事实和理由：

申请人诉XX案，现需要将与本案相关的XX、XX、XX证据予以固定和保全，但由于申请人无法取得上述证据，因此，特向贵院提出证据保全之申请。请依法保全。（简单介绍案情的情况）

此致

XX人民法院

申请人：

年月日

保全担保申请书范文 篇5

担保人：(基本情况)

被担保人：(基本情况)

担保人愿做被担保人的担保人，为被担保人向你院提出的诉讼财产保全申请做如下担保：

一、担保人负担采取诉讼财产保全措施所需全部费用;

二、如被担保人诉讼财产保全申请错误，担保人愿赔偿被申请人因财产保全所遭受的全部损失。

三、将担保人定期(存折，现金ΧΧ万元)交你院作抵押，可从中支付一、二项所需费用。

此致

人民法院

保全担保申请书范文 篇6

(自然人反担保)

致：X公司

根据贵公司与公司(以下简称“借款人)于年月日签署的编号为的《担保协议书》(以下简称“协议”),贵公司为借款人向(以下简称“放款人”)所借金额为元的借款提供担保。

在此，本人应借款人的请求，愿意以担保人的身份向贵公司上述担保提供反担保，现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤消的、连带责任的担保书。本担保人愿作如下保证：

一、担保范围包括：贵公司所担保的借款本金、利息、罚金、违约金、损害赔偿金、其它有关费用，以及贵公司实现债权的费用等。

二、本担保人保证对借款人的上述借款本金、利息及有关费用负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若借款人未能按它与放款人签署的编号为的合同(以下简称“合同”)规定如期归还借款本金、利息，在贵公司代借款人清偿债务后十个工作日内本人无条件地代为清偿本金、利息、罚金、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等欠款，不得有任何异议。

三、只要不增加担保金额，本担保书不因上述协议书和合同的任何修改、补充、删除，而受到影响或失效。

四、本担保人在此确认并保证：

1、本担保人的财务状况足以保证本担保人有能力履行此项担保;

2、本担保人愿以拥有的全部资产(包括全部家庭财产)承担保证责任;

3、本担保人同意向贵公司提供全部资产清单，如贵公司认为有必要，可对清单中所列财产进行评估，评估费用由本担保人承担;

4、本担保人保证对清单中所列财产拥有完全的所有权。从本合同签订之日起，本担保人非征得贵公司同意，不再自行处分以上财产(包括设定抵押、质押、转让等)。如贵公司认为有必要，可对其中部份财产进行保险、设定抵押、质押，本担保人保证协助办理有关登记手续(如设定抵押、质押，本担保证书具有同等法律效力);

5、如以上全部资产尚不足以承担贵公司的担保费用，则本担保人对不足部份继续承担清偿责任，直到本保证书第一条所述费用全部还清为止。本反担保保证期间为贵公司代借款人清偿贷款之日起两年。

五、本担保书项下的担保是本担保人的连续性义务和责任，其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程，以及发生任何本质上的变更而有任何改变。

六、本担保书适用于中华人民共和国法律和深圳地方有关法律，若因本担保书引起纠纷，应向深圳市人民法院提起诉讼。

七、本担保书自本担保人签字盖章之日生效，至上述的借款本金、利息、有关费用全部还清之日起失效。

担保人：

地址：电话：年月日盖章及右手食指模：

担保人配偶声明：

作为(担保人)的配偶，本人同意(担保人)以我们夫妻共有财产为上述反担保提供财产保证。

签字：年月日

保全担保申请书范文 篇7

申请人：

被申请人：

申请事项：

申请理由：

此致

人民法院 (注解：此处应填写申请人请求保全的财产所在地在辖区，并符合级别管辖的人民法院)

附：1、不立即申请财产保全将会使申请人合法权益受到难以弥补的损害的情况紧急的证明材料。

2、请求保全的财产线索和证明材料。

申请人：

年 月 日

保全担保申请书范文 篇8

致：

鉴于(以下简称发包人)与(以下简称承包人)在项目中签订工程施工合同(包括补充合同，下同);发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。

六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：

(1)个人身份证复印件;

(2)个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;

(3)个人财产清单及权属证明文件复印件;

(4)本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。

保证人：

日期：年月日